Testata IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

   Riviste:   Crisi d'Impresa e Fallimento Dir. Penale dell'Impresa Dir. della Famiglia e dei Minori Internet & Technology

Dir. scientifico
Franco Benassi
ilcaso.benassi@gmail.com

Comitato scientifico

Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari.

ISSN  1724-7578

come inviarci materiale da pubblicare...

come iscriversi alla mailing list...

HOME

  Home   Novità   Articoli  Proc.Civile   Fallimentare   Societario   Finanziario  Bancario  Persone  Famiglia  Civile  Penale  Condominio  

  Trust   Arbitrato   Sez.Un.Civ.  Reg.Imprese   Trib. Imprese  Convegni e Formazione   Aste e Vendite   In Libreria   Verba Manent   Ricerche   Ancona   Bari  
  Bologna   Brescia   Brindisi   Cremona   Firenze   Genova   Mantova   Milano   Modena   Monza   Napoli   Novara   Padova   Palermo   Parma    Pavia    Pescara  
  Piacenza   Prato   Reggio Emilia   Roma   Fori della Romagna   Salerno   S.M.Capua Vetere   Torino   Treviso   Udine   Varese   Venezia   Verona   Vicenza

Codice civile

 i Codici

 Civile

 Proc. Civile

 Penale

 Proc. Penale

 Arbitrato

 Condominio

 Amm. Sostegno

 Mediazione

 Fallimento

 Sovraindeb.

 Amm. Straord.

 Finanziario

 Societario

 Bancario

 i Moduli

 Invio decisioni

 Esp. Forzata

 Donazioni

 Citazioni


C.Cassazione

C.Costituzionale

Gazzetta Uff.

Leggi UE

Banca d'Italia

Consob






 

 

 



IL CASO.it, I, 3379 - pubb. 01/08/2010


Cassazione Sez. Un. Civili , 23 novembre 2007, n. 24397 - Pres. Carbone - Est. Salvago.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione appropriativa - Domanda di risarcimento del danno - Legittimazione passiva - Dell'autorità amministrativa avente il potere di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio - Esclusione.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Da illegittima occupazione di immobile - Azione - Legittimazione passiva - Dell'ente autore materiale dell'attività illegittima - Sussistenza - Dell'ente beneficiario del risultato dell'attività stessa - Condizioni.

Nell'ipotesi di occupazione appropriativa, il fatto che la legge attribuisca a determinate autorità quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale od il Sindaco, il potere di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio, non comporta che le stesse siano legittimate passivamente nell'azione di risarcimento del danno derivato dall'illecito, in quanto anche se sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l'espropriante e non è possibile riferirne l'attività all'amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. (massima ufficiale)

Nell'ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c.d. "traslativa", ovvero di delega ex art. 60 legge n. 865 del 1971. In ogni caso, gli atti e le convenzioni intercorsi, anche se si concretano in assunzioni unilaterali di responsabilità, rilevano nei soli rapporti interni tra gli enti eventualmente corresponsabili, mentre dei danni causati nella materiale costruzione dell'opera pubblica, risponde solo l'appaltatore-esecutore, in quanto gli stessi non sono collegabili né all'esecuzione del progetto, né a direttive specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti materiali in violazione del precetto generale dell'art. 2043 cod. civ.. (massima ufficiale)


     


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO MARTINO CLAUDIO, ARCANGELO GUZZO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGRICOLA IMMOBILIARE APRILIA & C. S.A.S., IMMOBILIARE CARROCETO & C. S.A.S., REGIONE LAZIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 30999/06 proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI ORESTE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO, MARTINO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
AGRICOLA IMMOBILIARE APRILIA & C. S.A.S., IMMOBILIARE CARROCETO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BEVIGNANI 9, presso lo studio dell'avvocato FUCCI CESARE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMASSINI FRANCO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 31086/06 proposto da:
AGRICOLA IMMOBILIARE APRILIA & C. S.A.S., IMMOBILIARE CARROCETO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BEVIGNANI 9, presso lo studio dell'avvocato FUCCI CESARE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMASSINI FRANCO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentale -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO, MARTINO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
REGIONE LAZIO, in persona della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI ORESTE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso le sentenze, non definitiva n. 22/01 depositata il 13/03/01, e definitiva n. 6/06 depositata il 13/02/06, entrambe del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 09/10/07 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;
uditi gli avvocati TOMASSINI Franco, FUCCI Cesare, PASCUCCI Oreste, GUZZO Arcangelo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma con sentenza del 22 giugno 1999 condannava in solido il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e la Regione Lazio a corrispondere alla s.a.s. Agricola immobiliare Aprilia & C. ed alla s.a.s. Immobiliare Carroceto per l'occupazione temporanea e successiva irreversibile trasformazione di alcuni terreni di cui dette società erano proprietarie e coltivatrici, onde provvedere alla sistemazione idraulica del fosso Carano, le complessive somme di L. 184.240.390 (Immobiliare Aprilia) e L. 16.795.804 (Carroceto), oltre all'indennità di occupazione durata 14 mesi, determinata rispettivamente in L. 1.940.000 e L. 298.000.
Impugnata la decisione da entrambe le amministrazioni, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza del 13 marzo 2001 ne ha confermato la responsabilità solidale in relazione all'occupazione temporanea illegittima dei fondi, nonché alla loro acquisizione conseguente alla irreversibile trasformazione, oltre al pregiudizio arrecato alla restante porzione di terreno dall'esecuzione dell'opera pubblica;mentre l'ha esclusa in relazione ai danni causati dall'esecutore dei lavori, gravanti esclusivamente sul Consorzio. Con sentenza definitiva del 13 febbraio 2006, ha quindi liquidato i danni cagionati alla soc. Agricola immobiliare in complessivi Euro 59.732,78 e quelli sofferti dalla soc. Carroceto in complessivi Euro 8.572,97, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Le due sentenze hanno osservato (per quanto qui interessa):
a) che la Regione Lazio, aveva affidato in concessione con deliberazione 3880 del 12 luglio 1983 al Consorzio di Bonifica, l'esecuzione dei lavori del fosso Carano autorizzandolo altresì a provvedere alle necessarie occupazioni ed espropriazioni; e che il concessionario aveva provveduto a prendere possesso degli immobili delle società ricorrenti senza attendere neppure l'adozione dei decreti di occupazione temporanea;
b) che, in applicazione della normativa contenuta nella L. n. 865 del 1971, gravava sulla Regione Lazio che aveva approvato l'opera, l'obbligo di emanare i provvedimenti ablativi necessari; e sul concessionario quello di armonizzare attività materiale ed attività amministrativa, di modo che l'opera si mantenga nella sua fisiologica cornice di legittimità;
c) che la solidarietà non poteva, invece, estendersi ai danni materiali causati dall'esecuzione dei lavori, che dovevano essere riparati esclusivamente dall'appaltatore che li aveva cagionati essendo la stessa configurabile nella sola ipotesi, estranea alla fattispecie, in cui non venga trasferito a quest'ultimo il potere di fatto sull'area interessata dai lavori.
Per la cassazione della sentenza, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ha proposto ricorso per un motivo; cui hanno resistito con controricorso sia la Regione Lazio, sia le soc. Immobiliare Agricola Carroceto, le quali hanno formulato a loro volta, ricorso incidentale per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi vanno, anzitutto, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti nei confronti della medesima sentenza. Con quello principale, il Consorzio di Bonifica, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. si duole:
a) che il Tribunale superiore ne abbia ravvisato la
corresponsabilità nel compimento delle espropriazioni per aver eseguito i lavori senza attendere l'adozione dei necessari decreti, così come statuito dalla nota decisione 10922/1995 delle Sezioni Unite, senza considerare che nel caso concreto il soggetto tenuto ad emettere e conseguire detti procedimenti era soltanto la Regione Lazio, concedente e beneficiarla dell'opera; cui era altresì imputabile l'irregolare gestione dei lavori sia con riguardo al ritardo con cui erano stati approvati i risultati della gara di appalto, sia con riguardo all'incompleto progetto approvato che aveva richiesto una perizia di variante e suppletiva approvata dalla stessa Regione con delibera 8453 del 10.10.1989;
b) che, conseguentemente, non sia stata rilevata la mancanza di qualsiasi nesso di causalità tra la propria condotta e le omissioni della Regione Lazio, da sole in grado di produrre il danno lamentato dalle controparti: e comunque di costituire ai sensi dell'art. 41 c.p. fatti idonei a determinare di per sè l'evento antigiuridico ed a neutralizzare le ipotetiche responsabilità di esso Consorzio. A sua volta la Regione Lazio, deducendo violazione delle L. n. 865 del 1971 e L. n. 247 del 1974, nonché degli art. 2043 e 2055 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nella fattispecie si era verificata a favore del Consorzio una delegazione intersoggettiva, essendogli stati trasferiti tutti i poteri per la realizzazione dell'opera pubblica, ed il compimento delle espropriazioni, eseguite, quindi, in nome del concessionario e per conto di essa amministrazione territoriale, per cui incombeva comunque su quest'ultimo l'onere di armonizzare attività materiale ed attività amministrativa, facendo sì che l'esecuzione dei lavori si mantenesse nella fisiologica cornice di legittimità. Infine, entrambe le società, deducendo violazione degli art. 2043, nonché 1662 e 1665 c.c. lamentano che la sentenza abbia escluso la responsabilità della Regione per i danni causati dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori, senza considerare. Tutte le parti hanno formulato i quesiti di diritto prescritti dall'art. 366 bis c.p.c..
3. I ricorsi sono infondati, anche se va corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la motivazione con cui il Tribunale Superiore ha dichiarato la responsabilità solidale del Consorzio e della Regione per l'illegittima occupazione e l'irreversibile trasformazione dei fondi appartenuti alle società Agricola Immobiliare e Carroceto. Al riguardo, il Collegio deve premettere che entrambe le sentenze del Tribunale Superiore hanno accertato, senza contestazioni delle parti:
a) che la Regione Lazio con deliberazione 12 luglio 1983 n. 12 aveva concesso al Consorzio di Bonifica di Latina l'esecuzione dei lavori del fosso Carano, dichiarati di p.u., e comportanti in particolar modo la ristrutturazione delle sezioni e la realizzazione delle pendenze con le opportune opere (da appaltare con apposita gara mediante licitazione privata); ed aveva autorizzato il concessionario a procedere alle necessarie occupazioni, nonché a provvedere alle successive procedure espropriative con obbligo di volturare i beni in capo al Demanio Regionale;
b) che l'occupazione dei terreni delle due società, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Regionale, era avvenuta il 13 novembre 1985 senza alcun titolo (decreto di occupazione d'urgenza o di espropriazione), tramite semplice verbale di immissione in possesso ed uno stato di consistenza degli immobili (neppure sottoscritto dalle parti); e si era protratta illegittimamente per otto mesi, fino al luglio 1986, allorché se ne era verificata l'irreversibile trasformazione nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.; che ne ha comportato l'acquisto a titolo originario al Demanio Regionale per effetto della c.d. occupazione espropriativa. Sulla base di tali premesse, tanto il Consorzio, quanto la Regione Lazio hanno addebitato, ciascuno all'altro, la responsabilità esclusiva sia dell'abusiva detenzione dei fondi, sia della loro definitiva, illecita appropriazione, muovendo dal comune presupposto che nelle espropriazioni per p.u., i comportamenti illeciti su cui è fondata in ambedue le fattispecie consistono nella omissione di quella attività amministrativa di espletamento e/o completamento della procedura ablativa che avrebbe determinato il legittimo trasferimento del diritto di uso o di proprietà dell'immobile a favore dell'espropriante. Ed in conseguenza, che nell'ipotesi di cooperazione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, allorquando il procedimento di espropriazione debba essere curato o portato a compimento da un soggetto diverso da quello che è ne beneficiario, detta responsabilità discende esclusivamente dal rapporto fra le competenze ad ognuno devolute dalla legge o dalle convenzioni (di volta in volta intercorse tra di essi), nonché, in particolar modo, dalle rispettive inadempienze procedimentali:
perciò ponendo in secondo piano quello, invece, fondamentale con il diritto di proprietà dell'espropriato, leso innanzitutto dall'attività materiale illecita che gli ha impedito "di godere e di disporre" del proprio bene e/o che glielo ha sottratto definitivamente.
Ma questa costruzione non è conforme ai principi ripetutamente enunciati sia dalle Sezioni Unite, che dalla Sezione 1^ Civile della Corte, secondo cui nell'azione intrapresa a seguito di occupazione illegittima dei loro terreni da parte delle pubbliche amministrazioni, titolari (espropriandi o espropriati) fanno valere il loro diritto di proprietà, quale riconosciuto dagli art. 42 Cost. ed art. 1 dell'allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sugli immobili dapprima appresi e, poi, detenuti senza titolo dagli enti esproprianti, deducendo di essere stati illegittimamente privati del loro godimento; ed invocando la tutela concessa dagli artt. 2043 e 2058 c.c. contro il fatto ingiusto delle controparti, non supportato da idonea attività provvedimentale e ritenuto lesivo del loro diritto dominicale.
La ragione giuridica costitutiva della loro pretesa non trae, dunque, ragione e fondamento dall'inesistenza o dall'invalidità di taluno degli atti del procedimento ablativo successivo alla dichiarazione di pubblica utilità, ne' si ricollega a beni della vita da taluno di questi attribuiti: avendo, invece, anche le società ricorrenti intrapreso un'azione reintegratoria e/o risarcitoria correlata al diritto di proprietà sugli immobili in questione, preesistente al procedimento ablatorio, e non affievolito per il mancato compimento di questo, in cui il fatto generatore del danno è costituito dalla condotta illecita di detti enti, concretatasi anzitutto nell'apprensione degli immobili senza alcun titolo e, quindi, nel perdurare della detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari. Ed il nesso di causalità con l'evento dannoso è ravvisato esclusivamente in relazione al contenuto dell'attività lesiva sudetta nonché all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, che perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione del loro interesse a goderne e disporne entro i limiti riconosciuti dall'art. 832 c.c.: o se ne verifichi l'acquisizione in favore
dell'amministrazione espropriante, pur senza che questa abbia conseguito il provvedimento ablatorio richiesto dalla legge. 4. D'altra parte le Sezioni Unite fin dalle prime sentenze che hanno inquadrato detta appropriazione (pur anomala) nella materia espropriativa hanno costantemente avvertito che il relativo istituto, non si riferisce al fenomeno indeterminato e generico, dell'apprensione "sine titulo" da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene immobile del privato"; bensì a quello specifico, "caratterizzato quale suo indefettibile punto di partenza da una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione dell'opera medesima; nonché dall'inserimento tra questi due poli, di una attività esecutiva manipolatrice del bene altrui nella sua fisionomia materiale di comportamento dettato dalle leggi in materia", che ne attua l'irreversibile e definitiva trasformazione nell'opera pubblica preventivata dalla dichiarazione di p.u.. Per cui, a nulla rileva che l'effetto acquisitivo si fonda sull'intervento del legislatore che, chiamato ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi del proprietario alla restituzione dell'immobile ormai trasformato, e dell'amministrazione espropriante al mantenimento dell'opera pubblica, privilegia questi ultimi con riguardo all'assetto reale del nuovo ed ormai inscindibile compendio, divenuto un bene demaniale o patrimoniale indisponibile:
in quanto l'intera vicenda non perde per tale effetto traslativo la sua connotazione tipica di fatto illecito sia con riguardo al momento dell'occupazione abusiva, sia con riguardo alla costruzione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici, sia con riguardo all'attività materiale medio tempore espletata nel corso dell'occupazione (Cass. sez. un. 761/1998; 12546/1992; nonché 10840/1997): perciò interamente ed unitariamente qualificate dall'illecito comportamento dell'ente al quale sono riconducibili sia l'occupazione (illegittima ab origine o divenuta tale) sia l'impossibilità della restituzione (cui segue l'effetto acquisitivo del suolo). Tant'è che la giurisprudenza e poi lo stesso legislatore (L. n. 458 del 1988, art. 3; L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7; L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis) hanno attribuito in compenso al proprietario che ha perduto l'immobile l'opportuna tutela risarcitoria, pur discendente dallo stesso precetto contenuto nell'art. 42 Cost., comma 3 (Corte Cost. 188/1995; 369/1996;
148/1999), e non il credito indennitario (in senso stretto) in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario (decreto di esproprio o contratto di cessione). Pertanto, siccome nello schema dell'occupazione espropriativa l'illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza dell'occupazione legittima, ricorrendo nel caso concreto la prima di dette fattispecie, di occupazione "ab inizio" illegittima, queste Sezioni Unite devono ribadire il risultato cui è pervenuta la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte, che tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione da chiunque esplicata - per definizione illecita -, rende l'autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.; e che detta responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull'ente che ha consumato l'illecita apprensione e posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell'immobile (Cass. 11890/2006;
6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999). Al quale non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi conserva l'occupazione, dell'immobile senza titolo e persevera nell'esecuzione dell'opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell'illegittima vicenda ablatoria in capo all'ente beneficiario o destinatario dell'opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario.
5. Tale conclusione non muta nel caso che interessa la fattispecie, in cui un ente curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra amministrazione o, per altro verso un'ipotesi di collaborazione tra di essi nella sua esecuzione, atteso il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce;e perché, d'altra parte, nel vigente ordinamento, i casi di scissione della responsabilità dall'attività (e cioè di attività irresponsabile), sono rari, si fondano per lo più, su ragioni di solidarietà sociale ovvero di sostanziale imputazione ad un soggetto diverso dall'agente; e sono specificamente indicati dal legislatore (artt. 2048, 2049, 834 e segg. c.c.). Laddove nel caso di illegittima ed irreversibile trasformazione dell'immobile privato, non vi è, ne' vi potrebbe essere ragione per tutelare l'ente che ha effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa; e non vi è peraltro alcuna norma che autorizzi il distacco della sua responsabilità dall'attività compiuta, per cui va mantenuto fermo il principio, del tutto pacifico anche nella giurisprudenza meno recente (Cass. 13 dicembre 1980 n. 6452; 15 dicembre 1980 n. 6494), che, dato il tenore dell'art. 2043 c.c., è proprio detto ente -sia esso delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n. 2248 del 1848, all. F, ex art. 324 - che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonché all'esecuzione dell'opera pubblica, il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato alla vicenda estintivo - acquisitiva dalla stessa provocata.
In tale situazione può dunque residuare soltanto la questione di una eventuale responsabilità concorrente dell'altro ente nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato, ove ne ricorra un comportamento parimenti colposo: soprattutto nel caso in cui sia proprio quest'ultimo il soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio che, se tempestivamente adottato, avrebbe mantenuto la vicenda ablatoria nei binari di una espropriazione rituale, - per cui "il problema che può porsi è esclusivamente quello di accertare se alla causazione di quel danno (inconfutabilmente "ingiusto" perché incidente sul diritto di proprietà) avessero, e in che misura, contribuito eventuali negligenze o colpevoli inerzie di detto ente:pur esse da accertare alla stregua del medesimo rapporto di causalità stabilito dagli artt. 40 e 41 c.p., e non certamente in base al rapporto interno tra gli enti in questione, come disciplinato da atti e convenzioni tra di loro intercorsi: neppure se si concretino in assunzioni unilaterali di responsabilità nonché dell'intero onere economico della costruzione dell'opera, o, comunque dell'impegno di apprestare i mezzi finanziari. O, infine in quello di fornire una qualche collaborazione al quale risulti, poi, inadempiente: e ciò, perfino quando proprio l'inadempimento abbia concorso alla mancata o ritardata adozione del decreto ablativo: ciò potendo al più comportare una facoltà di rivalsa (ove ne ricorrano i presupposti: cfr. Cass. 12958/2004) dell'ente danneggiato nei confronti di quello autore dell'inadempimento o del comportamento colposo che ha impedito il perfezionarsi del procedimento di esproprio.
Nè può giovare ad alcuna delle parti il richiamo alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte 20 ottobre 1995 n. 10922, ed alle successive conformi, laddove hanno escluso la responsabilità dell'ente delegato alla sola esecuzione dell'opera pubblica (e non anche al compimento della procedura ablatoria) eseguita in pendenza di occupazione legittima, per i danni subiti dal proprietario del fondo in caso di irreversibile trasformazione del medesimo: anzitutto perché nella specie - come tutte hanno finito per riconoscere - si verte, invece, in ipotesi di occupazione illegittima "ab origine" in cui dunque la fattispecie di danno si produce immediatamente, in coincidenza con l'irreversibile trasformazione del fondo (e non all'inutile spirare del periodo di occupazione legittima). E, quindi, perché anche secondo questo orientamento ribadito da numerose pronunce delle Sezioni Unite, allorché l'ente che ha eseguito la costruzione dell'opera pubblica sia stato delegato anche al compimento della procedura ablativa, più non gli giova il fatto che abbia ultimato l'opera nel periodo in cui la detenzione dell'immobile altrui era autorizzata da un titolo legittimo: in quanto la delega ricevuta comporta l'obbligo di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi si mantenga entro la fisiologica cornice di legittimità;e la sua responsabilità sussiste anche in tal caso per aver perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, pur essendo consapevole che tale scadenza la rendeva abusiva e comportava l'obbligo della restituzione al proprietario, resa invece impossibile proprio dalla sua attività di trasformazione ed acquisizione del fondo - opera pubblica a favore dell'ente destinatario - beneficiario (Cass. 11849/2007; 2626/2006; 4070/2003;
9424/2001; 4206/1999; 4571/1998; 457/1997).
6. Resta da stabilire, in coerenza con quanto si è detto, se ed in quali casi la responsabilità del concessionario o delegato o appaltatore debba considerarsi esclusiva, ovvero si aggiunga l'eventuale corresponsabilità nel verificarsi dell'acquisizione, dell'altro ente partecipe alla realizzazione dell'opera o di essa beneficiario, il cui comportamento abbia comunque contribuito a determinare l'illecito (con la conseguente facoltà del proprietario di scegliere quale dei due chiamare in giudizio o se convenirli entrambi, come è avvenuto nella fattispecie).
A tal fine, questa Corte fra le ipotesi in cui un ente pubblico o un soggetto privato collabori alla esecuzione di un'opera pubblica di competenza di altro ente, ha enucleato fin dalle pronunce più lontane nel tempo, la fattispecie in cui i lavori per la realizzazione di questa vengano affidati in concessione (o in appalto) ed, essendo necessario a detto fine, procedere ad espropriazioni di immobili, vengano trasferiti dall'espropriante al concessionario non solo gli oneri concernenti il compimento di (uno o più) atti della procedura ablativa (tra cui quello di provvedere al pagamento delle relative indennità), ma anche le funzioni e le potestà in origine sue proprie per conseguirne il trasferimento coattivo.
In questo caso, infatti, il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio ed il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, ne' potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione ed. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. 8197/2005; 12958/2004; 5123/2003;
2102/2002).
La Corte ha avvertito altresì che siffatta situazione è in tutto e per tutto assimilabile alle figure organizzatorie di diritto pubblico aventi rilevanza esterna della delegazione amministrativa intersoggettiva, dell'affidamento improprio e della sostituzione, configurabili soltanto tra enti pubblici diversi; e se ne discosta perché il trasferimento (in tutto o in parte) delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere, avviene per lo più in favore di soggetti privati. Ed ha applicato questi principi con particolare intensità in tema di espropriazioni nei territori della Campania e delle altre regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, in cui di regola le opere e gli interventi devono essere affidati in concessione a mezzo di apposite convenzioni, aventi ad oggetto anche tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di esproprio ed il pagamento delle relative indennità (L. n. 219 del 1981, art. 81, ordinanza commissariale n. 45 del 16.12.1981; cfr. Sez. un. 10163/2003;
2999/2000; 104/1999; 8496/1998; 2644/1998).
Le Sezioni Unite devono ribadire questo orientamento, non contestato da nessuna delle parti con alcune precisazioni: anzitutto non deve confondersi, come ha fatto anche il Tribunale Superiore, il trasferimento delle funzioni proprie del concedente in materia espropriativa, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative - quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, il Sindaco - di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio; le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l'espropriante e non è possibile riferirne l'attività all'amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005;
15687/2001 cit.; 1991/2000; 6957/1996).
Il trasferimento, invece, deve riguardare i poteri e le funzioni assegnati dalla legge al concedente, a cominciare dalla progettazione delle opere nonché dalla loro approvazione comportante dichiarazione di p.u. delle stesse: e perciò necessariamente comprendenti il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la loro realizzazione, fra cui in particolare qui rilevano quelle dirette all'acquisizione delle aree occupate anche mediante le procedure di espropriazione. In relazione alle quali, dunque, il concessionario è facultato a svolgere in nome proprio - nella sequenza, con le modalità e nei tempi previsti dalle leggi sulle espropriazioni per p.u. - quella medesima serie di compiti, adempimenti ed attività procedimentali devoluti dal legislatore all'espropriante, quale mezzo necessario per il conseguimento di un risultato (non ottenibile tramite gli strumenti privatistici), rappresentato dalla pronuncia dei decreti ablatori o dalla stipula del contratto di cessione volontaria;con conseguente potere - dovere, per quanto qui interessa, di determinare, offrire e depositare le relative indennità o di corrispondere, in caso di occupazione espropriativa, il risarcimento del danno di cui si è detto. Si deve aggiungere che recenti decisioni della 1^ sezione hanno ulteriormente rafforzato la tutela spettante al proprietario espropriato, rilevando che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera, della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente. Perché ciò avvenga è infatti necessario in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, che l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi: non essendo altrimenti consentito alla p.a. disporne a sua discrezione onde sollevarsi dalle responsabilità che il legislatore le attribuisce. E d'altra parte, l'accollo degli obblighi indennitari (e risarcitori) può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, e quest'ultimo nell'attività che lo abbia portato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, si sia correttamente manifestato come titolare delle relative obbligazioni, oltre che investito dell'esercizio del potare espropriativo (Cass. 6807/2007; 25544/2006;
464/2006; 821/2004): in caso contrario aggiungendosi la responsabilità del concedente a quella dell'affidatario quale che sia il contenuto della delega conferita a quest'ultimo, nonché delle pattuizioni tra detti soggetti intercorse.
7. Ma accanto a queste figure c.d. a rilevanza esterna, la L. n. 865 del 1971, dopo aver previsto un duplice possibile procedimento per l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e disposto che le stesse devono far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni (art. 35), nel disciplinare il secondo, in cui gli Istituti e cooperative incaricati della costruzione dei relativi alloggi, provvedono direttamente alla loro acquisizione, stabilisce che essa deve avvenire "in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi" (art. 60): e tale formula, riportata in numerossimi decreti ablativi emessi in applicazione della norma, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che quest'ultima, anche quando il comune accolga la richiesta del concessionario o assegnatario di procedere direttamente alla acquisizione delle aree, conferisce a costui soltanto una mera delega che si esaurisce nel compimento "in nome e per conto del comune" degli atti della procedura necessari al conseguimento dei decreti ablativi.
Questa nuova forma di cooperazione - in virtù della quale un soggetto è abilitato a compiere determinate attività per conto di un altro, di cui spende il nome, ed al quale, dunque, continua a competere la qualifica di espropriante -, ha influenzato anche le espropriazioni disposte in settori diversi e non per le realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: in cui si sono via via moltiplicati gli incarichi, normalmente contenuti in apposita convenzione, o altro titolo contrattuale, a concessionari (e soggetti delegati) ad espletare il procedimento di espropriazione "in nome e per conto" dell'amministrazione concedente (o delegante), così utilizzando la formula di cui all'art. 60 nell'interpretazione offerta da questa Corte.
Per cui, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che qualora l'amministrazione espropriante avvalendosi di tale schema, affidi ad altro soggetto, mediante una concessione, la realizzazione di un'opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (art. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l'autorizzasse; per cui anche in tal caso a nulla rileva l'indagine sollecitata dal Consorzio circa le inadempienze dell'ente delegante nell'esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonché la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: essendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva illecita sottrazione del suo bene. La quale, d'altra parte, sussiste anche nell'ipotesi in cui la radicale trasformazione si sia verificata nel corso del periodo di occupazione temporanea, in quanto l'anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario da ogni contenuto del diritto si presenta come assistita da un crisma di legittimità rigidamente condizionato alla pronuncia del decreto di espropriazione prima della scadenza del termine assegnato alla occupazione medesima; scaduto il quale l'attività di irreversibile trasformazione diviene priva di giustificazione e quindi abusiva, ed al suo autore è addebitabile il perdurare dell'occupazione senza aver tempestivamente conseguito (malgrado la delega ai compimento degli atti della procedura ablativa) un titolo che lo autorizzasse.
Conclusivamente, neppure in tale fattispecie, il delegato è esente da responsabilità per il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima perché, come già rilevato da queste Sezioni Unite (Cass. 10922/1995 e succ.) "proprio su di lui ricade, questa volta, il predetto onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità:
altrimenti essa degrada in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell'espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo".
Ma in questa ipotesi sussiste, altresì, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perché questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d'intesa con essa. Sicché è da ritenere che quest'ultima conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli art. 2043 e 2055 c.c. (Cass. 14959/2007; 23279/2006;
18237/2002; 9812/2001).
È appena il caso di rilevare, infine che tale responsabilità concorrente si riferisce, per quanto si è detto, unicamente agli effetti dell'illegittima occupazione ed (irreversibile) appropriazione definitiva del fondo privato, e non anche agli ulteriori danni causati dall'appaltatore - esecutore dei lavori durante la materiale costruzione dell'opera pubblica, non collegabili nè all'esecuzione del progetto ne' a direttive specifiche dell'amministrazione committente, ma a propri comportamenti materiali attuati in violazione del precetto generale dell'art. 2043 c.c. (Cass. sez. un. 6347/1984 e succ.).
8. Proprio quest'ultima fattispecie ricavabile dall'art. 60 della L. del 1971 è stata ritenuta ricorrente nel caso concreto dalla sentenza non definitiva la quale ha accertato, senza alcuna contestazione delle parti al riguardo, che la Regione Lazio aveva affidato al Consorzio l'esecuzione dei lavori del fondo Scarano, delegandolo altresì al compimento delle necessarie espropriazioni, secondo il menzionato schema di cui alla L. n. 865 del 1971, come modificata dalla L. 247 del 1974. Per cui non giova a detta amministrazione invocare i principi sul trasferimento al concessionario dei poteri e delle funzioni pubblici, peculiari della concessione traslativa e della delegazione amministrativa intersoggettiva, una volta che la stessa ha condiviso da un lato, quanto accertato dal Tribunale Superiore che nella convenzione stipulata con il consorzio l'affidamento dell'opera e la delega al compimento delle espropriazioni, sono avvenuti in nome e per conto di essa Regione e d'intesa con questa, come indicato dalla ricordata L. n. 865 del 1971 (pag. 12); e non ha dimostrato dall'altro ai giudici di merito di aver controllato il regolare svolgimento della procedura ablativa, ed in particolar modo che il Consorzio si impossessasse dei terreni delle società ed ancor più ne attuasse la radicale trasformazione dopo aver conseguito gli opportuni titoli che ne legittimavano anzitutto l'apprensione, e quindi la definitiva sottrazione ai proprietari.
Pertanto è corretta la statuizione di entrambe le decisioni impugnate che in base a tali accertamenti hanno dichiarato la responsabilità del Consorzio, nel caso concreto incontestabile per essere stato detto ente l'autore dell'opera realizzata su terreno altrui appreso e detenuto abusivamente, e quindi dell'illegittima ablazione dell'immobile consumata in danno delle società proprietarie: a nulla perciò rilevando le inadempienze in merito all'esercizio dei poteri ablativi addebitate da questo ente alla Regione Lazio che potevano indurre soltanto il Tribunale Superiore, come di fatto è avvenuto, a ritenerne la corresponsabilità nella definitiva ed irreversibile sottrazione dei fondi. Ed infine, non coglie nel segno neppure il ricorso incidentale delle due società che lamentano l'esclusione della responsabilità solidale della Regione Lazio anche per i danni provocati dall'esecutore dei lavori, invocando ora il trasferimento dei poteri proprio della concessione traslativa nel rapporto concedente - concessionario, ora (contraddittoriamente) la loro delega quale prevista dal ricordato dalla L. n. 865 del 1971, art. 60, entrambi inidonei per le considerazioni sopra svolte a comportare il coinvolgimento di concedente e concessionario nell'attività materiale di costruzione dell'opera, nella fattispecie affidata in appalto a terzi.
Del resto, nessuna delle due sentenze ha menzionato questioni relative a responsabilità del committente in merito all'affidamento dell'appalto sudetto; ovvero ad asserite regole di cautela violate o infine in ordine alla scelta dell'impresa appaltatrice, che avrebbe omesso di realizzare i lavori a regola d'arte; per cui le società ricorrenti per evitare una statuizione d'inammissibilità, per novità, di dette questioni, per di più soltanto genericamente prospettate con il ricorso, avrebbero dovuto anzitutto asserire di averle dedotto davanti ai giudici del merito; e quindi indicare anche in quale atto e/o in quale momento del giudizio precedente lo abbiano fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridicità' di tale asserzione prima di passare ad esaminarne il merito.
Tutti i ricorsi vanno, conclusivamente respinti e tale statuizione induce alla compensazione tra tutte le parti, attesa la relativa soccombenza, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007


   Vendite Competitive     

Arredi, beni mobili, attrezzature, 1 scooter Malaguti Password 250 targato CY28984, 1 autovettura Fiat Croma 5 porte targata EG607GL - Torino, scade il 27 Novembre 2014

Avviso di vendita beni immobili - Castelplanio (AN), scade il 2 Dicembre 2014

Piano terra mq.40, cucina, disimpegno, bagno, camera C.E. G. 217,01 libero Prezzo base €. 54.000,00 R.G. 3705/2011 per info avv. Paola Casella tel 02.55180048 - Grezzago, scade il 3 Dicembre 2014

sez. Vendite Compet. >

 


    Articoli

La valutazione di fattibilità giuridica del concordato preventivo nell’interpretazione giurisprudenziale con particolare riferimento alla verifica del contenuto dell’attestazione - Giuseppe Bersani

Il fondo patrimoniale rispetto ai debiti tributari - Gennaro Di Gennaro

archivi

 
  Convegni e Formazione

Vecchie e Nuove Questioni in Materia di Concordato Preventivo - Modena 27 Novembre 2014

L’esecuzione forzata immobiliare: il ruolo del professionista - Cereseto (AL) 28 Novembre 2014

La continuità dell’impresa oltre la crisi - Giornata della cultura d'impresa - Verona 28 Novembre 2014

sez. Convegni >  



   Tutto  IL CASO.it
 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario


Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (Reggio Emilia), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201; C.F.: 01762090205

e-mail: assistenza@ilcaso.it Concessionaria per la pubblicità: IUS di Stamura Bortesi, con sede in 46029 - Suzzara (MN), Via Biocheria n. 23. P. Iva: 02389250206.